Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Другое - Договор на пользование оборудования с юридическим лицом

Договор на пользование оборудования с юридическим лицом

Договор на выполнение работ и услуг (с передачей оборудования в безвозмездное пользование по акту сдачи-приемки)

Оценить Отзывов:0 Просмотров:2206 Голосов:0 Обновлено:н/п Тип файла Текстовый документ Тип документа: ДОГОВОР № ______ на выполнение работ и услуг (с передачей оборудования по акту сдачи-приемки) г. ______________ «__»________ 20___ г.

_________________________________________, именуем__ в дальнейшем (наименование организации) «Подрядчик», в лице _________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ________________________, с одной стороны и (Устава, положения) __________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование организации) в лице _____________________________________________, действующего на (должность, фамилия, имя, отчество) основании _____________________, с другой стороны заключили настоящий (Устава, положения) договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы и услуги, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы и услуги в размере, указанном в настоящем договоре.

Форма задания Заказчика приведена в Приложении № 1 к настоящему договору.

Задания от имени Заказчика могут подписываться: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 1.2.

Виды работ и услуг, выполняемых Подрядчиком: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 1.3. Заказчик передает в пользование Подрядчику в полном объеме материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимых для выполнения работ и услуг по настоящему договору по акту сдачи-приемки ( Приложение 2 ). 1.4. Срок действия настоящего договора: начальный срок _________________________________________________; конечный срок __________________________________________________.

Сроки выполнения отдельных работ и услуг указываются в заданиях Заказчика. 2. Цена работы. Порядок расчетов по договору 2.1. Цена подлежащих выполнению работ и услуг включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Издержки Подрядчика включают в себя: а) компенсируемую Заказчиком часть заработной платы, выплачиваемой Подрядчиком своим работникам, состоящим с Подрядчиком в трудовых отношениях и направляемым Подрядчиком для выполнения заданий Заказчика, — в размере, устанавливаемом в заданиях; б) предусмотренные законодательством компенсации, выплачиваемые Подрядчиком работникам, в частности за привлечение к сверхурочным, ночным работам и т.п., исчисленные в отношении компенсируемой части заработной платы.

Размер компенсаций составляет: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (Вариант: не должен превышать установленный трудовым законодательством минимальный размер, если в задании не предусмотрено иное.) в) расходы, понесенные в связи с организацией медицинского осмотра работников; г) отчисления по государственному социальному страхованию работников, кроме отчислений из заработной платы. Вознаграждение Подрядчика составляет __________________________. (Вариант: ____% от компенсируемой Заказчиком заработной платы, причитающейся работникам, направляемым для выполнения заданий Заказчика).

Количество работников, направляемых для выполнения заданий Заказчика, определяется на основании ________________________________. (Вариант: подписываемых Заказчиком списков работников).

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере ___________ __________________________________________ в течение ___________ дней после подписания настоящего Договора.

Остальную сумму Заказчик выплачивает ________________________________________________________. (Варианты: ___ раза в _________ не позднее ____ равными частями по _________; после выполнения работ и услуг Подрядчиком при условии, что работы и услуги выполнены надлежащим образом).

3. Права и обязанности сторон 3.1.

Подрядчик обязан: 3.1.1. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания. 3.1.2. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, в том числе о количестве работников, направляемых для выполнения задания. 3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.

3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения его указаний.

3.1.4. Проводить ориентацию работников по специфике производства Заказчика и ознакомление с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, а также условиями настоящего договора. 3.1.5. По требованию Заказчика отстранять от работы работника в случае выявления его несоответствия заданию Заказчика, отступления от условий задания, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика. 3.1.6. В случае отстранения работника от выполнения работы до истечения срока, определенного заданием, либо невыхода работника на работу по любым причинам обеспечить ему замену в соответствии с условиями задания.

3.1.7. Разрешать все претензии и споры с работниками, которые могут возникнуть при выполнении ими задания. 3.1.8. Своевременно возвращать Заказчику пропуска работников, которые больше не работают на территории Заказчика.

3.1.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: а) непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации; б) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения задания; в) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работу, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. Если Заказчик несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах в срок _______________ (в разумный срок; своевременно) их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. Информировать Подрядчика о качестве работы, выполняемой работником, сообщать о несоответствии квалификации работника выполняемой работе. 3.2.2. Обеспечивать работникам при выполнении ими задания безопасные и здоровые условия труда, соответствующие правилам производства работ и техники безопасности.

3.2.3. Проводить с работниками ознакомление с инструкциями и правилами, действующими на территории Заказчика, в необходимом объеме. 3.2.4. Предоставить материалы, оборудование, техническую документацию, пропуска для прохода работников на территорию Заказчика и иные документы и материалы, необходимые для выполнения работниками заданий. 3.2.5. Своевременно представлять Подрядчику инструкции и правила, знание которых необходимо работником при выполнении задания, а также уведомлять Подрядчика о вносимых в них дополнениях и изменениях.

3.2.6. Оказывать работникам Подрядчика необходимую помощь в выполнении задания.

3.2.7. Возместить Подрядчику компенсированный последним ущерб, причиненный увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья работника Подрядчика, наступившим в связи с выполнением задания Заказчика.

3.3. Подрядчик вправе: 3.3.1.

Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.

3.3.2. Не приступать к работе, приостановить начатую работу, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок. Правом не приступать к работе и приостановить начатую работу наделяются также работники Подрядчика.

3.4. Заказчик вправе: 3.4.1. Проверять ход и качество выполнения работником задания, давать Подрядчику и его работникам указания по выполнению задания и требовать отчет об их выполнении. 3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению заданий или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению заданий или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков. 3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнена надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В частности, Заказчик вправе требовать отстранения работника от выполнения задания в случае выявления его несоответствия условиям задания, отступления им при выполнении работ или оказании услуг от условий задания, невыполнения инструкций и правил, действующих на территории Заказчика. 3.4.4. Не допускать к работе работников, не прошедших медицинский осмотр.

3.4.5. В соответствии с законодательством привлекать работников к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни при условии возмещения Подрядчику выплаченных последним доплат работникам. 4. Приемка Заказчиком работ и услуг 4.1.

Заказчик обязан по мере выполнения задания, но не реже чем _____ раза в _________ с участием Подрядчика осматривать и принимать фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работы или услуги немедленно заявить об этом Подрядчику. 4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе или услуге при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки, ( Приложение № 3 к настоящему договору), были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работы или услуги без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки. 4.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение ________ со дня их обнаружения.

4.5. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5. Невозможность исполнения 5.1.

В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика, работы и услуги подлежат оплате в полном объеме.

5.2. В случае, когда невозможность исполнения задания возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы. 6. Ответственность сторон 6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

Подрядчик отвечает перед Заказчиком за действия работников Подрядчика. 6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в пользовании работников в связи с исполнением настоящего договора. 6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.

В частности, Подрядчик не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков предоставленных Заказчиком материалов или оборудования, если такие недостатки не были и не должны были быть обнаружены Подрядчиком или его работниками, а также за убытки, возникшие по причине непредоставления Заказчиком технической документации и инструкций.

6.4. В случаях, когда задание выполнено Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими качество работы или услуги, или с иными недостатками, которые делают работу или услугу не пригодными для обычного использования и за которые Подрядчик отвечает, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены; в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки работы или услуги в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.5. За просрочку оплаты работ и услуг Заказчик уплачивает пеню в размере ____% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 6.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре. 6.7. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Риск случайной гибели 7.1.

Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона. 7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет Заказчик. 8. Изменение и прекращение договора 8.1.
8. Изменение и прекращение договора 8.1.

Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.4. 8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

8.3. Заказчик может в любое время в период действия договора отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем выполненных работ и оказанных услуг.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания. 8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы.

8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 9. Конфиденциальность 9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора. 10. Разрешение споров 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Дополнительные условия и заключительные положения 11.1.

Дополнительные условия по настоящему договору: ____________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Адреса и платежные реквизиты сторон: Подрядчик: ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Заказчик: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Приложения: 1.
11.5. Адреса и платежные реквизиты сторон: Подрядчик: ______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Заказчик: _______________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Приложения: 1.

Форма задания Заказчика Подрядчику.

2. Акт сдачи-приемки материалов, оборудования и технической документации. Вариант: Акт сдачи-приемки материалов, оборудования и технической документации с учетом замечаний Заказчика. 3. Акт сдачи-приемки работ и услуг.

Подписи сторон: Заказчик Подрядчик _____________________ ______________________ М.П.

М.П. Скачать документ «» Комментариев пока нет

  • Документы делопроизводства предприятия → Реестр договоров соглашения контрактов реестр договоров (соглашений, контрактов), заключенных за период с «»201 г. по «»201 г. № п/п .
  • Документы делопроизводства предприятия → Образец. Реестр приемки-сдачи документов. Форма № м-13 .от 28.12.89 nо. 241 +-+ (предприятие) код по окуд +-+ (структурное подразделение) реестр nо. приемки — сдачи документов по за 20 г. (приходу или расходу) +-+ nо. группы материа-количество номера первичных документов ла или номенкла.
  • Договор банковской гарантии → Типовая форма Банковской гарантии исполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному контракту .нефициара. к требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом бенефициара и печатью бенефициара копии следующих документов: подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по настоящей гарантии, в случае, ес.
  • Договор аренды имущества, оборудования → Акт приемки (акцептный сертификат к договору аренды) образец (9/4) приложение n к договору аренды n акт приемки /акцептный сертификат к договору аренды nот арендатор настоящим удостоверяет, что на дату составления данного акта /се.
  • Договор управления средствами и имуществом → Образец. Акт о выполнении трастового контракта (приложение к трастовому контракту (для физических лиц)) .на операции с ценными бумагами прилагается. «» 20 г. начальник управления ценных бумаг клиент (ф.,и.,о.) (документ, номер, серия м.п. документа, удостоверяющего личность) (подпись)
  • Трудовой договор, контракт → Образец. Приказ о предоставлении ежегодного отпуска с учетом расписания выпускных экзаменов в школе . 1. слонову александру сергеевичу предоставить ежегодный отпуск с 27 мая 1997 г. с учетом расписания выпускных экзаменов в школе, где он учится. 2. главному бухгалтеру обеспечить выплату соответствующих сумм, причитающихся а. с. слонову. 3. с наст.
  • Договор оказания услуг, работ → Муниципальный контракт на оказание услуг по пошиву платьев для школы искусств .тавок товара заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 3.2.2. обязуется передать исполнителю документацию и информацию, необходимую для выполнения заказа на поставку товара заказчику. в случае полного или частичного невыполне.
  • Лизинговый договор, соглашение → Акт приемки по договору лизинга приложение n 3 к договору лизинга n от «»20г. акт приемки к договору лизинга n от «»20г. арендатор настоящим удостоверяет, что по контракту с поставщиком n ( наимен.
  • Трудовой договор, контракт .ного трудового договора, который не может быть заключен на срок более 5 лет. на нашем сайте вы найдете образцы самых разных документов, касающихся оформления трудовых отношений, а также договоров гпх: образец стандартного трудового договора трудо.
  • Договор управления средствами и имуществом → Образец. Акт о невыполнении клиентом трастового контракта (приложение к трастовому контракту (для физических лиц)) .выполнении трастового контракта no. от «» 20 г. произошло событие, оговоренное п. 4.1 настоящего контракта. необходимые документы прилагаю: 1. квитанция о заказном письме; 2. письменное решение клиента о расторжении контракта. «» 20 г. началь.
  • Договор аренды жилого помещения → Договор аренды квартиры с актом сдачи-приемки .ти дней наймодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 4.6. стороны произвели взаимную проверку личных документов и документов, подтверждающих право распоряжаться данной квартирой. 4.7. наймодатель подтверждает согласие лиц, прописанны.
  • Трудовой договор, контракт → Образец. Модель трудового договора (контракта) со штатным учителем старших классов средней общеобразовательной школы .вать охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса; 2.1.10. вести в установленном порядке классную документацию, осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся по принятой в школе системе, выставлять оценки в классный журна.
  • Учредительные договоры, уставы → Устав средней общеобразовательной школы . 15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 17) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено законодательством области; .
  • Заявления граждан → Жалоба в прокуратуру на обязательные денежные сборы в школе . в случае если администрация школы № г. действует незаконно, просим привлечь ее руководителей к ответственности за ненадлежащее исполнение законодательства российской федерации и в сфере образования. дата подпись
  • Договор управления средствами и имуществом → Образец. Акт о невыполнении фирмой трастового контракта (приложение к трастовому контракту (для физических лиц)) .ре руб. наличными и руб. безналичными на счет no. . начальник клиент управления ценных бумаг (ф.,и.,о.) (документ, номер, серия м.п. документа, удостоверяющего личность) (подпись)
Рекомендуем прочесть:  Декларация усн 2021 бланк нулевка

Если документ «Договор на выполнение работ и услуг (с передачей оборудования в безвозмездное пользование по акту сдачи-приемки)» оказался для вас полезным, просим вас о нём. Оставить отзыв Запомните всего 2 слова: Договор-Юрист И добавьте в закладки ().Он Вам ещё пригодится! Также вы можете оставить письменный отзыв о юристе

Договор безвозмездного пользования оборудованием

Подборка наиболее важных документов по запросу (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс: Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Исходя из того, что истцом представлены надлежащие доказательства, подтверждающие право собственности истца на спорное имущество, нахождение этого имущества у ответчика, а также незаконность владения им ответчиком, суд пришел к обоснованному выводу, что между сторонами фактически сложились правоотношения по договору безвозмездного пользования спорным оборудования без определения срока, в связи с чем правомерно удовлетворил требование об истребовании оборудование для багетных мастерских, поскольку в силу статьи 699 ГК РФ истец отказался от продолжения использования ответчиком принадлежащим ему оборудованием, известив об этом ответчика, однако последним действия по его возврату в установленный срок не предприняты, владение им ответчиком является незаконным, в связи с чем оно подлежит истребованию. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Руководствуясь статьей 696 ГК РФ и установив, что истец надлежаще исполнил свои обязательства по договору поставки, передал ответчику оборудование в безвозмездное пользование на период действия договора поставки в соответствии с условиями договора; факт передачи торгового оборудования истцом подтверждается соглашением, при этом стороны по своему усмотрению включили в условия договора не только обязанность ответчиком возвратить принятое оборудование, но и возместить ее стоимость в случае невозможности возврата, апелляционный суд правомерно взыскал стоимость невозвращенного торгового оборудования, придя к обоснованному выводу, что истец доказал возникновение на стороне ответчика задолженности в виде стоимости невозвращенного торгового оборудования в заявленном размере.

«.Судом установлено, что между сторонами заключен договор о производстве кассовых боксов и иного торгового оборудования от 22.12.2008, по условиям которого ОАО «

Энергия» (подрядчик) обязался на основании заказов ООО «ИнтерТрейдШоп» (заказчик) изготавливать кассовые боксы и иное торговое оборудование, а заказчик — принять и оплатить его.

В соответствии с приложением N 3 договора истец передал ответчику в безвозмездное целевое временное пользование оборудование, необходимое для производства указанных изделий, что установлено судом и не отрицалось сторонами.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:В деле отсутствуют доказательства дачи министерством предприятию согласия на предоставление используемого по договору ссуды оборудования в аренду обществу, в связи с чем суды пришли к правомерному выводу о недействительности (ничтожности) договора аренды оборудования.»

Договор о передаче оборудования в безвозмездное пользование

г.

_______________«_____» _______________ 2016 г. ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1.1. Ссудодатель обязуется предоставить во временное пользование, а Ссудополучатель принять и своевременно возвратить оборудование, именуемое далее «Передаваемое имущество», сопровождаемое технической документацией, в исправном состоянии с учетом нормального износа в соответствии с номенклатурой, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Передаваемое имущество остается во владении Ссудодателя. 1.3. Продукция и доходы, полученные Ссудополучателем в результате использования переданного имущества являются собственностью Ссудодателя. 2.1. Ссудодатель в течение __________ дней после подписания настоящего договора передать имущество Ссудополучателю по акту передачи оборудования, комплектующих и технической документации.

2.2. Имущество предоставляется на срок ____________________.

Если Ссудополучатель продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны Ссудодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за ____________________.

2.3. Ссудодатель обязан предоставить имущество в исправном состоянии, комплектно, с проверкой приборов и отметкой об их соответствии техническим параметрам. Ссудодатель обязан оговорить при заключении договора и указать в номенклатуре имеющиеся недостатки передаваемого имущества.

2.4. Ссудодатель обязан обеспечить Ссудополучателя необходимой информацией, технической документацией, а при необходимости направить своего специалиста для обучения и ознакомления с правилами технической эксплуатации передаваемого имущества.

2.5. Ссудодатель обязан пользоваться передаваемым имуществом по его назначению и в соответствии с условиями задания №__________ к вышеуказанному договору на выполнение работ и услуг. 2.6. Ссудодатель обязан поддерживать передаваемое имущество в исправном состоянии, включая осуществление текущего и капитального ремонта, и нести все расходы на его содержание.

2.7. Ссудополучатель обязан немедленно предупредить Ссудодателя при обнаружении непригодности или недоброкачественности переданного имущества и прекратить его использование. Ссудополучатель, не предупредивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах либо продолживший пользоваться переданным имуществом, не дожидаясь ответа Ссудодателя, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. Если Ссудодатель несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Ссудополучателя об указанных обстоятельствах в срок ____________________ их не устранит, Ссудополучатель вправе расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

2.8. Если передаваемое имущество вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации его Ссудополучателем, Ссудодатель осуществляет его починку или замену за счет Ссудополучателя.

2.9. Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое имущество в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам, отдавать их в залог. 2.10. Ссудополучатель обязан предоставить Ссудодателю и уполномоченным им лицам возможность пользования передаваемым имуществом в той мере, в какой оно не требуется для выполнения указанного задания. 2.11. Ссудополучатель вправе вернуть передаваемое имущество досрочно.

Ссудодатель обязан принять возвращенное досрочно имущество 2.12.

При возврате передаваемого имущества производится проверка его комплектности и технический осмотр в присутствии представителя Ссудополучателя. В случае некомплектности или неисправности передаваемого имущества составляется двусторонний акт сдачи-приемки. 3.1. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения передаваемого имущества являются собственностью Ссудополучателя.

3.2. Произведенные Ссудополучателем улучшения передаваемого имущества, неотделимые без вреда для имущества, являются собственностью Ссудодателя.

Ссудополучателю возмещается стоимость неотделимых улучшений передаваемого имущества, если они произведены Ссудополучателем из своих средств и с согласия Ссудодателя. 4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим договором. Ссудополучатель отвечает перед Ссудодателем за действия работников Ссудополучателя.

4.2. Ссудополучатель возмещает Ссудодателю убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Ссудополучателя или его работников. В частности, Ссудополучатель не отвечает за убытки, возникшие вследствие недостатков переданного имущества, если такие недостатки не были и не должны были быть обнаружены Ссудополучателем или его работниками.

4.3. Если Ссудодатель не выполняет свои обязанности по передаче имущества, комплектующих и технической документации, Ссудополучатель вправе потребовать выполнения этой обязанности либо расторжения договора и возмещения понесенного Ссудополучателем реального ущерба. 4.4. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

4.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 5.2. Отнесение тех или иных обстоятельств к непреодолимой силе осуществляется на основании обычаев делового оборота. 6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданного имущества несет Ссудодатель.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение срока, указанного в п. 2.2 договора. 8.1. Обязательства по настоящему договору прекращаются по истечении срока действия договора. 8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

8.3. Действие настоящего договора прекращается при прекращении действия указанного договора на выполнение работ и услуг №__________ или задания №__________. 8.4. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством или настоящим договором. 8.5. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицами и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора. 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

10.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством, договором на выполнение работ и услуг №__________ от «_____» _______________2016г.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+